2009年度全國二級建造師執業(yè)資格考試

《建設工程法規及相關(guān)知識》試卷及答案

　　一、單項選擇題（共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個(gè)最符合題意）

　　1．在我國法律體系中，《建筑法》屬于（ ?。┎块T(mén)。
　　A．民法
　　B．商法
　　C．經(jīng)濟法
　　D．訴訟法

　　2．關(guān)于民事法律行為分類(lèi)，以下說(shuō)法錯誤的是（ ?。?。
　　A．民事法律行為可分為要式法律行為和不要式法律行為
　　B．訂立建設工程合同應當采取要式法律行為
　　C．建設單位向商業(yè)銀行的借貸行為屬于不要式法律行為
　　D．自然人之間的借貸行為屬于不要式法律行為

　　3．引起債權債務(wù)關(guān)系發(fā)生的最主要、最普遍的根據是（ ?。?。
　　A．合同
　　B．扶養
　　C．不當得利
　　D．無(wú)因管理

　　4．根據《物權法》規定，下例關(guān)于抵押權的表述中錯誤的是（ ?。?。
　　A．在建工程可以作為抵押物
　　B．即使抵押物財產(chǎn)出租早于抵押，該租賃關(guān)系也不得對抗已經(jīng)登記的抵押物
　　C．建設用地使用權抵押后，該土地上新增的建筑物不屬于抵押財產(chǎn)
　　D．抵押權人應當在主債權訴訟時(shí)效期間行使抵押權

　　5．根據《物權法》規定，一般情況下動(dòng)產(chǎn)物權的轉讓?zhuān)裕??。┢鸢l(fā)生效力。
　　A．買(mǎi)賣(mài)合同生效
　　B．轉移登記
　　C．交付
　　D．買(mǎi)方占有

　　6．某工程項目建設工期為三年，為保證施工順利進(jìn)行，開(kāi)工前的到位資金原則上不得少于工程合同價(jià)的（ ?。?。
　　A．20％
　　B．30％
　　C．50％
　　D．80％

　　7．建筑施工企業(yè)確定后，在建筑工程開(kāi)工前，建設單位應當按照國家有關(guān)規定項工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門(mén)申請領(lǐng)?。??。?。
　　A．建設用地規劃許可證
　　B．建設工程規劃許可證
　　C．施工許可證
　　D．安全生產(chǎn)許可證

　　8．按照建筑法規定，以下正確的說(shuō)法是（ ?。?。
　　A．建筑企業(yè)集團公司可以允許所屬法人公司以其名義承攬工程
　　B．建筑企業(yè)可以在其資質(zhì)等級之上承攬工程
　　C．聯(lián)合體共同承包的，按照資質(zhì)等級高的單位的業(yè)務(wù)許可范圍承攬工程
　　D．施工企業(yè)不允許將承包的全部建筑工程轉包給他人

　　9．關(guān)于建筑工程的發(fā)包、承包發(fā)式，以下說(shuō)法錯誤的是（ ?。?。
　　A．建筑工程的發(fā)包方式分為招標發(fā)包和直接發(fā)包
　　B．未經(jīng)發(fā)包發(fā)式方同意且無(wú)合同約定，承包方不得對專(zhuān)業(yè)工程進(jìn)行分包
　　C．聯(lián)合體各成員對承包合同的履行承擔連帶責任
　　D．發(fā)包方有權將單位工程的地基與基礎、主體結構、屋面等工程分別發(fā)包給符合資質(zhì)的施工單位

　　12．根據《招標投標法》規定，投標聯(lián)合體（ ?。?。
　　A．可以牽頭人的名義提交投標保證金
　　B．必須由相同專(zhuān)業(yè)的不同單位組成
　　C．各方應在中標后簽訂共同投標協(xié)議
　　D．是各方合并后組建的投標實(shí)體

　　13．按照建筑法及其相關(guān)規定，投標人之間（ ?。┎粚儆诖ㄍ稑说男袨?。
　　A．相互約定抬高或者降低投標報價(jià)
　　B．約定在招標項目中分別以高、中、低價(jià)位報價(jià)
　　C．相互探聽(tīng)對方投標標價(jià)
　　D．先進(jìn)行內部競價(jià)，內定中標人后再參加投標

　　14．招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者組織來(lái)投標，這種招標方式稱(chēng)為（ ?。?。
　　A．公開(kāi)招標
　　B．邀請招標
　　C．議標
　　D．定向招標

　　15．招標人采取招標公告的方式對某工程進(jìn)行施工招標，于2007年3月3日開(kāi)始發(fā)售招標文件，3月6日停售；招標文件規定投標保證金為100萬(wàn)元；3月22日招標人對已發(fā)出的招標文件作了必要的澄清和修改，投標截止日期為同年3月25日。上述事實(shí)中錯誤有（ ?。┨?。
　　A．1
　　B．2
　　C．3
　　D．4

　　16．根據法律、行政法規的規定，不需要經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格就可以任職的崗位是（ ?。?。
　　A．施工企業(yè)的總經(jīng)理
　　B．施工項目的負責人
　　C．施工企業(yè)的技術(shù)負責人
　　D．施工企業(yè)的董事

　　17．施工單位違反施工程序，導致一座13層在建樓房倒塌，致使一名工人死亡，直接經(jīng)濟損失達7000余萬(wàn)元人民幣，根據《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例》規定，該事件屬于（ ?。┦鹿?。
　　A．特別重大
　　B．重大
　　C．較大
　　D．一般

　　18．某建設工程施工過(guò)程中發(fā)生較大事故，根據《生產(chǎn)安全事故調查處理條例》規定，該級事故應由（ ?。┴撠熣{查。
　　A．國務(wù)院
　　B．省級人民政府
　　C．設區的市級人民政府
　　D．縣級人民政府

　　19．監理工程師發(fā)現施工現場(chǎng)料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隱患，則監理工程師應當（ ?。?。
　　A．要求施工單位整改
　　B．要求施工單位停止施工
　　C．向安全生產(chǎn)監督行政主管部門(mén)報告
　　D．向建設工程質(zhì)量監督機構報告

　　20．甲公司是某項目的總承包單位，乙公司是該項目的建設單位指定的分包單位。在施工過(guò)程中，乙公司拒不服從甲公司的安全生產(chǎn)管理，最終造成安全生產(chǎn)事故，則（ ?。?。
　　A．甲公司負主要責任
　　B．乙公司負主要責任
　　C．乙公司負全部責任
　　D．監理公司負主要責任

　　21．安全生產(chǎn)許可證的有效期為（ ?。┠?。
　　A．2
　　B．3
　　C．4
　　D．5

　　22．下列關(guān)于建設單位質(zhì)量責任和義務(wù)的表述中，錯誤的是（ ?。?。
　　A．建設單位不得將建設工程肢解發(fā)包
　　B．建設工程發(fā)包方不得迫使承包方以低于成本的價(jià)格競標
　　C．建設單位不得任意壓縮合同工期
　　D．涉及承重結構變動(dòng)的裝修工程施工期前，只能委托原設計單位提交設計方案

　　23．根據相關(guān)司法解釋的規定，建設工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用后的（ ?。┕こ藤|(zhì)量不符合約定為由主張權利的，法院應予以支持。
　　A．主體結構
　　B．電氣
　　C．裝飾
　　D．暖通

　　24．根據《建設工程質(zhì)量管理條例》規定，下列關(guān)于監理單位的表述錯誤的是（ ?。?。
　　A．應當依法取得相應等級的資質(zhì)證書(shū)
　　B．不得轉讓工程監理業(yè)務(wù)
　　C．可以是建設單位的子公司
　　D．應與監理分包單位共同向建設承擔責任

　　25．施工單位于6月1日提交竣工驗收報告，建設單位因故遲遲不予組織竣工驗收；同年10月8日建設單位組織竣工驗收時(shí)因監理單位的過(guò)錯未能正常進(jìn)行；10月20日建設單位實(shí)際使用該工期。則施工單位承擔的保修期應于（ ?。┢鹩嬎?。
　　A．6月1日
　　B．8月30日
　　C．10月8日
　　D．10月20日

　　26．《建設工程質(zhì)量管理條例》中確定的建設工程質(zhì)量監督管理制度，其主要手段不包括（ ?。?。
　　A．工程質(zhì)量保修制度
　　B．施工許可制度
　　C．竣工驗收備案制度
　　D．工程質(zhì)量事故報告制度

　　27．建設單位應當自建設竣工驗收合格之日起（ ?。┤諆?，將竣工驗收報告和規劃、公安消防、環(huán)保等部門(mén)出具的認可文件或者準許使用文件報建設行政主管部門(mén)或者其他有關(guān)部門(mén)備案。
　　A．10
　　B．15
　　C．30
　　D．60

　　28．按照我國《產(chǎn)品質(zhì)量法》規定，建設工程不適用該法關(guān)于產(chǎn)品的規定，以下不屬于產(chǎn)品質(zhì)量法所指的產(chǎn)品是（ ?。?。
　　A．購買(mǎi)的電氣材料
　　B．購買(mǎi)的塔吊設備
　　C．現場(chǎng)制作的預制板
　　D．商品混凝土

　　29．根據《產(chǎn)品標識與標注規定》，對所有產(chǎn)品或者包裝上的標識均要求（ ?。?。
　　A．必須有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明
　　B．必須有中英文標明的產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名和廠(chǎng)址
　　C．應當在顯著(zhù)位置標明生產(chǎn)日期和安全使用期或失效日期
　　D．應當有警示標志或者中英文警示說(shuō)明

　　32．某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正確的是（ ?。?。
　　A．責令安置在倉庫里居住的員工盡量不使用明火
　　B．將施工用剩余炸藥存放在會(huì )議室櫥柜里
　　C．禁止倉庫保管員晚上在倉庫里居住
　　D．為防丟失，將消防器材鎖在鐵柜里

　　33．根據《勞動(dòng)爭議調解仲裁法》的規定，勞動(dòng)爭議申請仲裁的時(shí)效期限為（ ?。?，仲裁時(shí)效期間從當事人知道或者應當知道其權利被侵害之日起計算。
　　A．2個(gè)月
　　B．6個(gè)月
　　C．1年
　　D．2年

　　34．李某今年51歲，自1995年起就一直在某企業(yè)做臨時(shí)工，擔任廠(chǎng)區門(mén)衛?，F企業(yè)首次與所有員工簽訂勞動(dòng)合同。李某提出自己愿意長(cháng)久在本單位工作，也應與單位簽訂合同，但被拒絕并責令其結算工資走人。根據《勞動(dòng)合同法》規定，企業(yè)（ ?。?。
　　A．應當與其簽訂固定期限勞動(dòng)合同
　　B．應當與其簽訂無(wú)固定期限的勞動(dòng)合同
　　C．應當與其簽訂以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動(dòng)合同
　　D．可以不與之簽訂勞動(dòng)合同，因其是臨時(shí)工

　　35．某施工單位與王先生簽訂了為期二年的勞動(dòng)合同，按照勞動(dòng)合同法的規定，王先生的試用期不得超過(guò)（ ?。﹤€(gè)月。
　　A．1
　　B．2
　　C．3
　　D．6

　　36．職工李某因參與打架斗毆被判處有期徒刑一年，緩期三年執行，用人單位決定解除與李某的勞動(dòng)合同?？紤]到李某在單位工作多年，決定向其多支付一個(gè)月的額外工資，隨后書(shū)面通知了李某。這種勞動(dòng)合同解除的方式稱(chēng)為（ ?。?。
　　A．隨時(shí)解除
　　B．預告解除
　　C．經(jīng)濟性裁員
　　D．刑事性裁員

　　37．按照勞動(dòng)合同的規定，企業(yè)的集體合同由（ ?。┡c企業(yè)訂立。'
　　A．企業(yè)工會(huì )代表企業(yè)職工
　　B．企業(yè)每一名職工
　　C．企業(yè)10名以上職工
　　D．企業(yè)絕大部分職工

　　38．重大建設項目檔案驗收應在竣工驗收（ ?。﹤€(gè)月前完成。
　　A．1
　　B．2
　　C．3
　　D．4

　　39．根據《稅收征管法》規定，納稅人未按期繳納納稅款的，稅務(wù)機關(guān)除責令限期繳納外，從之納稅款之日起，按日加收滯納稅款的（ ?。┑臏{金。
　　A．0.1‰
　　B．0.5‰
　　C．1‰
　　D．5‰

　　40．下列屬于行政處罰的是（ ?。?。
　　A．沒(méi)收財產(chǎn)
　　B．罰金
　　C．撤職
　　D．責令停產(chǎn)停業(yè)

　　41．施工單位偷工減料，降低工程質(zhì)量標準，導致整棟建筑倒塌，12名工人被砸死。該行為涉嫌觸犯（ ?。?。
　　A．重大責任事故罪
　　B．重大勞動(dòng)安全事故罪
　　C．工程重大安全事故罪
　　D．以其他方式危害公共安全罪

　　42．下列屬于我國《合同法》調整的法律關(guān)系是（ ?。?。
　　A．收養關(guān)系
　　B．勞動(dòng)合同
　　C．稅款代扣合同
　　D．贈與合同

　　43．下列關(guān)于《合同法》中格式合同的表述，錯誤的是（ ?。?。
　　A．合適合同由提供方事先擬定，可以重復使用
　　B．提供格式條款的一方免除對方的責任、加重自己責任的，該條款無(wú)效
　　C．對格式條款的理解發(fā)生爭議的，應當按照通常理解予以解釋
　　D．對格式條款有兩種以上解釋的，應當作出不利于格式條款提供方的解釋

　　44．要約是希望和他人訂立合同的意思表示，包括（ ?。?。
　　A．寄送的價(jià)目表
　　B．投標書(shū)
　　C．拍賣(mài)公告
　　D．招股說(shuō)明書(shū)

　　45．甲企業(yè)于2月1日向乙企業(yè)發(fā)出簽訂合同的信函。2月5日乙企業(yè)收到了該信函，第二天又收到了通知該信函作廢的傳真，甲企業(yè)發(fā)出傳真，通知信函作廢的行為屬于要約（ ?。┑男袨?。
　　A．發(fā)出
　　B．撤回
　　C．撤銷(xiāo)
　　D．變更

　　46．某建筑公司以欺騙手段超越資質(zhì)等級承攬某工程施工項目，開(kāi)工在即，建設單位得知真相，遂主張合同無(wú)效，要求建筑公司承擔（ ?。?。
　　A．違約責任
　　B．侵權責任
　　C．締約過(guò)失責任
　　D．行政責任

　　47．某建筑材料買(mǎi)賣(mài)合同被認定為無(wú)效合同，則其民事法律后果不可能是（ ?。?。
　　A．返還財產(chǎn)
　　B．賠償損失
　　C．罰金
　　D．折價(jià)補償

　　48．根據《合同法》規定，對效力待定合同的理解正確的是（ ?。?。
　　A．在相對人催告后一個(gè)月內，當事人之法定代理人未作表示，合同即可生效
　　B．效力待定合同的善意相對人有撤銷(xiāo)的權利，撤銷(xiāo)期限自行為作出之日起一年
　　C．表見(jiàn)代理實(shí)質(zhì)上屬于無(wú)權代理，卻產(chǎn)生有效代理的后果
　　D．超越代理權簽簽訂的合同，若未經(jīng)被代理追認，則必定屬于效力待定合同

　　49．某建筑公司為承攬一工程施工項目與某設備租賃公司簽訂了一份塔吊租賃合同，其中約定租賃期限至施工合同約定的工程竣工之日，則該合同是（ ?。?。
　　A．附條件合同，條件成就合同解除
　　B．附條件合同，條件成就合同生效
　　C．附期限合同，期限屆滿(mǎn)合同解除
　　D．附期限合同，期限屆滿(mǎn)合同生效

　　52．甲公司欠劉某100萬(wàn)元，丙公司欠甲公司150萬(wàn)元，均已屆清償期。甲公司一直拖延不行使對丙公司的債權，致使其自身無(wú)力向劉某清償。下列關(guān)于代位權的說(shuō)法正確的是（ ?。?。
　　A．劉某可以以甲公司的名義向丙公司提出償債請求
　　B．劉某可以通過(guò)仲裁方式行使代位權
　　C．劉某行使代位權的必要費用應當由甲公司承擔
　　D．代位權順利行使后，丙公司對甲公司所負債務(wù)消滅

　　53．下列情形中，可以導致施工單位免除違約責任的是（ ?。?。
　　A．施工單位因嚴重安全事故隱患且拒不改正而被監理工程師責令暫停施工，致使工期延誤
　　B．因拖延民工工資，部分民工停工抗議導致工期延誤
　　C．地震導致已完工程被爆破拆除重建，造成建設單位費用增加
　　D．由于為工人投保意外傷害險，因公致殘工人的醫療等費用由保險公司支付

　　54．建設工程民事糾紛經(jīng)不同主體調解成功并制作了調解書(shū)，其中可以強制執行的是（ ?。?。
　　A．雙方簽收的由人民調解委員會(huì )制作的調解書(shū)
　　B．雙方簽收的仲裁調解書(shū)
　　C．人民法院依法作出但原告方拒絕簽收的調解書(shū)
　　D．雙方簽收的由人民政府職能部門(mén)依法作出的調解書(shū)

　　55．民事訴訟的證據不包括（ ?。?。
　　A．書(shū)證
　　B．物證
　　C．視聽(tīng)資料
　　D．科學(xué)實(shí)驗

　　56．根據《民事訴訟法》規定，（ ?。┛梢宰鳛槊袷略V訟證人。
　　A．本案審判員
　　B．涉及本案的鑒定人員
　　C．本案原告訴訟代理人
　　D．本案被告的親屬

　　57．對民事訴訟的基本特征表述正確的是（ ?。?。
　　A．當事人約定訴訟方式解決糾紛的，人民法院才有管轄權
　　B．除簡(jiǎn)易程序外均采用合議庭制
　　C．所有民事案件審理及判決結果均應當向社會(huì )公開(kāi)
　　D．一個(gè)案件須由兩級人民法院審理才告終結

　　58．下列關(guān)于訴訟管轄的表述正確的是（ ?。?。
　　A．第一審重大涉外民事案件應當由中級人民法院管轄
　　B．建設工程施工合同糾紛應當由不動(dòng)產(chǎn)所在地人民法院管轄
　　C．受移送人民法院認為移送的案件不屬于本院管轄的，可繼續移送有管轄權的人民法院
　　D．房屋買(mǎi)賣(mài)糾紛實(shí)行"原告就被告"原則

　　59．當事人委托傅澤律師事務(wù)所的張律師做自己的訴訟代理人，授權委托書(shū)中委托權限一欄僅注明"全權代理"。則張律師有權代為（ ?。?。
　　A．陳述事實(shí)、參加辯論
　　B．承認、放棄、變更訴訟請求
　　C．進(jìn)行和解
　　D．提起反訴或上訴

　　60．下列關(guān)于《仲裁法》中規定的仲裁制度的表述正確的是（ ?。?。
　　A．仲裁委員會(huì )由當事人自主選定
　　B．仲裁委員會(huì )是人民法院的下屬事業(yè)單位
　　C．仲裁審理以公開(kāi)審理為原則
　　D．對生效的仲裁裁決書(shū)請求上級仲裁委員會(huì )予以撤銷(xiāo)

　　二、多項選擇題（共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項得0.5分）

　　61．根據《行政復議法》規定，下列選項中不可申請行政復議的有（ ?。?。
　　A．建設行政主管部門(mén)吊銷(xiāo)建筑公司的資質(zhì)證書(shū)
　　B．人民法院對保全財產(chǎn)予以查封
　　C．監察機關(guān)給予機關(guān)工作人員降級處分
　　D．建設行政主管部門(mén)對建設工程合同爭議進(jìn)行的調解
　　E．行政拘留

　　62．根據我國憲法規定，公民的憲法權利包括（ ?。?。
　　A．在法律面前一律平等
　　B．有言論、出版、游行和示威的自由
　　C．有宗教信仰的自由
　　D．對任何國家機關(guān)和國家工作人員有批評和建議權
　　E．有維護祖國的安全、榮譽(yù)和利益的權利

　　63．下列各選項中，屬于民事法律關(guān)系客體的是（ ?。?。
　　A．建設工程施工合同中的工程價(jià)款
　　B．建設工程施工合同中的建筑物
　　C．建材買(mǎi)賣(mài)合同中的建筑材料
　　D．建設工程勘察合同中的勘察行為
　　E．建設工程設計合同中的施工圖紙

　　64．國有建設用地使用權的用益物權，可以采?。??。┓绞皆O立。
　　A．出租
　　B．出讓
　　C．劃撥
　　D．抵押
　　E．轉讓

　　65．根據《建設工程施工許可管理辦法》，下列工程項目無(wú)需申請施工許可證的是（ ?。?。
　　A．北京故宮修繕工程
　　B．長(cháng)江汛期搶險工程
　　C．工地上的工人宿舍
　　D．某私人投資工程
　　E．部隊導彈發(fā)射塔

　　66．在工程建設項目招標過(guò)程中，招標人可以在招標文件中要求投標人提交投標保證金。投標保證金可以是（ ?。?。
　　A．銀行保函
　　B．銀行承兌匯票
　　C．企業(yè)連帶責任保證
　　D．現金
　　E．實(shí)物

　　67．按照《招標投標法》及相關(guān)規定，在建筑工程投標過(guò)程中，下列應當作為廢標處理的情形是（ ?。?。
　　A．聯(lián)合體共同投標，投標文件中沒(méi)有附共同投標協(xié)議
　　B．交納投標保證金超過(guò)規定數額
　　C．投標人是響應招標、參加投標競爭的個(gè)人
　　D．投標人在開(kāi)標后修改補充投標文件
　　E．投標人未對招標文件的實(shí)質(zhì)內容和條件作出響應

　　68．生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位保證安全生產(chǎn)必須的資金由（、）予以保證，并對由于安全生產(chǎn)所需的資金投入不足導致的后果承擔責任。
　　A．公司董事會(huì )
　　B．公司法定代表
　　C．個(gè)人經(jīng)營(yíng)的投資人
　　D．公司股東
　　E．公司工會(huì )

　　71．建設項目需要配套建設的環(huán)境保護設施，必須與主體工程（ ?。?。
　　A．同時(shí)規劃
　　B．同時(shí)設計
　　C．同時(shí)施工
　　D．同時(shí)竣工驗收
　　E．同時(shí)投產(chǎn)使用

　　72．下列屬于承擔民事責任的方式是（ ?。?。
　　A．賠償損失
　　B．返還財產(chǎn)
　　C．支付利息
　　D．支付違約金
　　E．支付定金

　　73．下列關(guān)于承諾的表述中，正確的有（ ?。?。
　　A．受要約人發(fā)出承諾，表示價(jià)格再降一成即可成交
　　B．承諾超期的后果是承諾不可能發(fā)生法律效力
　　C．承諾一經(jīng)送達要約人即發(fā)生法律效力
　　D．撤銷(xiāo)承諾的通知應當在雙方簽訂書(shū)面合同前到達要約人　?。?br /> 　　E．承諾可以由受要約人的代理人向要約人授權的代理人作出

　　74．對于可撤銷(xiāo)合同，具有撤銷(xiāo)權的當事人（ ?。?，撤銷(xiāo)權消滅。
　　A．自知道或者應當知道權利受到侵害之日起一年內沒(méi)有行使撤銷(xiāo)權的
　　B．自知道或者應當知道撤銷(xiāo)事由之日起六個(gè)月內沒(méi)有行使撤銷(xiāo)權的
　　C．自知道或者應當知道撤銷(xiāo)事由之司起一年內沒(méi)有行使撤銷(xiāo)權的
　　D．知道撤銷(xiāo)事由后明確表示放棄撤銷(xiāo)權的
　　E．知道撤銷(xiāo)事由后以自己的行為放棄撤銷(xiāo)權的

　　75．致使承包人單位行使建設工程施工合同解除權的情形包括（ ?。?。
　　A．發(fā)包人嚴重拖欠工程價(jià)款
　　B．發(fā)包人提供的建筑材料不符合國家強制性標準
　　C．發(fā)包人堅決要求工程設計變更
　　D．項目經(jīng)理與總監理工程師積怨太深
　　E．要求承擔保修責任期限過(guò)長(cháng)

　　76．某建設工程施工合同履行期間，建設單位要求變更為國家新推薦的施工工藝，在其后的施工中予以采用，則下列說(shuō)法正確的是（ ?。?。
　　A．建設單位不能以前期工程未采用新工藝為由，主張工程不合格
　　B．施工單位可就采用新工藝增加的費用向建設單位索賠
　　C．由此延誤的工期由施工單位承擔違約責任
　　D．只要雙方協(xié)商一致且不違反區強制性標準，可以變更施工工藝
　　E．從法律關(guān)系構成要素分析，采用新工藝屬于合同主體的變更

　　77．6月1日，甲乙雙方簽訂建材買(mǎi)賣(mài)合同，總價(jià)款為100萬(wàn)元，約定由買(mǎi)方支付定金30萬(wàn)元。由于資金周轉困難，買(mǎi)方于6月10日交付了25萬(wàn)元，買(mǎi)方予以簽收。下列說(shuō)法正確的是（ ?。?。
　　A．買(mǎi)賣(mài)合同是主合同，定金合同是從合同
　　B．買(mǎi)賣(mài)合同自6月10日成立
　　C．買(mǎi)賣(mài)合同自6月1日成立
　　D．若賣(mài)方不能交付貨物，應返還50萬(wàn)元
　　E．若買(mǎi)方不履行購買(mǎi)義務(wù)，仍可以要求賣(mài)方返還5萬(wàn)元

　　78．根據最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據的若干規定》，當事人無(wú)需要舉證證明的事實(shí)有（ ?。?。
　　A．太陽(yáng)自東方升起，自西方落下
　　B．人受重傷后若得不到及時(shí)救治，會(huì )有生命危險
　　C．人所共知的某企業(yè)偷工減料
　　D．已被仲裁機構生效的裁決書(shū)所確認的事實(shí)
　　E．已被人民法院生效裁判所確認的事實(shí)

　　79．根據《仲裁法》和《民事訴訟法》規定，的情形包括（ ?。?。
　　A．約定的仲裁協(xié)議無(wú)效
　　C．適用法律確有錯誤
　　E．申請人死亡對國內仲裁而言，人民法院不予執行仲裁裁決
　　B．仲裁事項超越法律規定的仲裁范圍
　　D．原仲裁機構被撤銷(xiāo)

　　80．我國建筑業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執業(yè)資格的共同點(diǎn)有（ ?。?。
　　A．只有注冊以后才能執業(yè)
　　B．一次注冊終生有效
　　C．均需接受繼續教育
　　D．不得同時(shí)注冊于兩家不同的單位
　　E．均有各自的職業(yè)范圍