一、工程基本情況該工程原告為承包方，被告為發(fā)包方。原、被告雙方于1996年10月經(jīng)協(xié)商簽訂了施工合同，合同約定為1幢11層框架結構的建筑，后經(jīng)設計變更為1幢6層框剪結構的建筑，建筑面積30000m2，合同價(jià)為暫定價(jià)，結算按實(shí)計，合同工期600天。工程竣工驗收交付使用后，原告以被告不辦理工程結算為由，向法院提起訴訟。

　　二、委托鑒定內容及鑒定資料法院委托鑒定機構對該工程造價(jià)進(jìn)行鑒定。送鑒資料：委托書(shū)、施工合同、起訴狀、答辯狀、施工圖、開(kāi)、竣工報告、工程竣工驗收證明書(shū)、設計變更、修改通知、現場(chǎng)簽證、圖紙會(huì )審紀要、施工組織設計、原告單方結算書(shū)、被告未確認施工資料。

　　三、雙方計價(jià)爭議焦點(diǎn)土方運距，商品砼運距，停窩工損失費用等。

　　四、工程量計算：依據原、被告雙方確認的送鑒資料計算。原告提供的停工證據資料僅為停工報告、被告的復工通知及被告確認的施工組織設計。由于證據資料說(shuō)明停工事實(shí)存在且原因明確，鑒定人依據深圳市計價(jià)規定，停工損失按下列方式計算，供仲裁委庭審參考：依據施工組織設計確定現場(chǎng)施工人員、施工機械及外墻腳手架工程量，現場(chǎng)施工人員計10個(gè)窩工工日/人，可移動(dòng)施工機械計10個(gè)臺班/臺停滯費，不可移動(dòng)施工機械按停工期計算停滯費，外墻腳手架工程量按實(shí)搭面積計算。計價(jià)：按合同約定的計價(jià)標準計價(jià)。鑒定資料中無(wú)土方運距確認資料，由于工程位于市區，余土確須外運，鑒定人暫按土方外運1km計算造價(jià)，并計算土方外運每增1km運距的單價(jià)，供法院庭審調查確認實(shí)際運距后調整土方外運造價(jià)。商品砼運距原告提供的停工證據資料為原告與商品砼供應商的供貨合同，超運距未經(jīng)被告確認，不計。停窩工單價(jià)及施工機械停滯臺班單價(jià)按當時(shí)深圳市計價(jià)規定計，外墻腳手架攤銷(xiāo)單價(jià)按停工期計算。