判斷題

　　1、《公路工程施工監理合同范本》規定業(yè)主經(jīng)與監理單位協(xié)商后方可要求監理單位更換不稱(chēng)職的監理人員( )

　　A、是
　　B、否

　　2、工程量清單中有標價(jià)的單價(jià)或總額包括了合同明示或暗示的所有責任，義務(wù)和一般風(fēng)險。( )

　　A、是
　　B、否

　　3、保證合同的當事人是債權人和保證人( )

　　A、是
　　B、否

　　4、被仲裁機構裁定為可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具備法律效率( )

　　A、是
　　B、否

　　5、《合同法》規定：承攬合同中沒(méi)有規定的，適用于建設工程合同的有關(guān)規定。( )

　　A、是
　　B、否

　　6、根據“擔保法‘的規定，醫院、學(xué)校不能作為保證合同的擔保人( )

　　A、是
　　B、否

　　7、招標是要約，投標是承諾。( )

　　A、是
　　B、否

　　8、轉讓是屬于合同主體的變更。( )

　　A、是
　　B、否

　　9、代理不合法的合同屬于無(wú)效合同。( )

　　A、是
　　B、否

　　10、業(yè)主指定的分包商，在施工中受到非自己應承擔責任原因事件的干擾而受到損害時(shí)，他應向監理工程師提交索賠報告( )

　　A、是
　　B、否

　　單項選擇題

　　1、施工合同示范文本通用條款規定，承包人對( )的保修期限應為5年。

　　A、地基基礎工程
　　B、屋面防水工程
　　C、設備安裝工程
　　D、排水管道工程

　　2、材料采購的交貨檢驗，數量驗收的方法是( )。

　　A、經(jīng)驗鑒別法
　　B、理論換算法
　　C、物理試驗法
　　D、化學(xué)實(shí)驗法

　　3、下列對不可抗力發(fā)生后，合同責任的描述中錯誤的是（ ）。

　　A、承包人的人員傷亡由發(fā)包人負責
　　B、工程修復費用由發(fā)包人承擔
　　C、承包人的停工損失由承包人承擔
　　D、發(fā)包人的人員傷亡由發(fā)包人負責

　　4、關(guān)于無(wú)效合同，下列說(shuō)法錯誤的是（ ）。

　　A、違反了法律規定的條件
　　B、自訂立起就沒(méi)有法律效力
　　C、不受到法律保護
　　D、自宣布無(wú)效之日起無(wú)效

　　5、在下列各種合同中，一般情況下( )的合同有效。

　　A、限制民事行為能力人訂立，未由法定代理人追認
　　B、無(wú)代理權人訂立，被代理人未作表示
　　C、法定代表人越權訂立，相對人不知道其超越權限
　　D、無(wú)處分權人處分他人財產(chǎn)訂立，未經(jīng)權利人追認

　　6、依據施工合同示范文本通用條款，在施工合同履行中，如果發(fā)包人不按時(shí)支付預付款，承包人可以( )。

　　A、立即發(fā)出解除合同通知
　　B、立即停工并發(fā)出通知要求支付預付款
　　C、在合同約定預付時(shí)間7天后發(fā)出通知要求支付預付款，如仍不能獲得預付款，則在發(fā)出通知7天后停止施工
　　D、在合同約定預付時(shí)間7天后發(fā)出通知要求支付預付款，如仍不能獲得預付款，則在發(fā)出通知之日起停止施工

　　7、FIDIC施工合同條件規定，業(yè)主應在收到( )后21天內，退還承包商履約保函。

　　A、最終支付證書(shū)
　　B、接收證書(shū)
　　C、履約證書(shū)副本
　　D、付款證書(shū)

　　8、設計合同訂立后，尚未開(kāi)始設計工作，發(fā)包人因故解除合同( )。

　　A、退還發(fā)包人已付的定金
　　B、退還發(fā)包人已付的設計費
　　C、不退還發(fā)包人已付的定金
　　D、不退還發(fā)包人已付的設計費

　　9、FIDIC土木工程施工合同條件規定，工程保險期限應為( )。

　　A、從投保之日到最終結算日
　　B、從投保之日到工程竣工移交之日
　　C、從現場(chǎng)開(kāi)始工作到工程竣工移交之日
　　D、從現場(chǎng)開(kāi)始工作到解除缺陷責任期結束

　　10、在施工合同中，工期可以順延的根本原因在于（ ）。

　　A、屬于承包人應承擔的風(fēng)險
　　B、屬于工程師應承擔的風(fēng)險
　　C、屬于發(fā)包人應承擔的風(fēng)險
　　D、處于關(guān)鍵線(xiàn)路，影響總工期

　　11、A公司欠銀行貸款200萬(wàn)元，現該公司將一部分資產(chǎn)分離出去，另成立B公司。對于公司分立后這筆債務(wù)的清償責任問(wèn)題，存在以下意見(jiàn)，其中正確的是（）。

　　A、應當由A公司承擔清償責任
　　B、應當由B公司承擔清償責任
　　C、應當由A公司和B公司承擔連帶責任
　　D、A公司和B公司均不再承擔清償責任

　　12、監理單位出現失職行為，按照監理合同規定，委托人可( )。

　　A、發(fā)出中止合同通知，令監理合同即行停止
　　B、發(fā)出未履行義務(wù)通知后在第21天單方終止合同
　　C、發(fā)出未履行義務(wù)通知后21天內未能得到滿(mǎn)意答復，進(jìn)一步發(fā)出終止合同通知，在該終止合同通知發(fā)出后的第35天，監理合同即行終止
　　D、首先發(fā)出未履行義務(wù)通知，21天內未能得到滿(mǎn)意答復后，在第一個(gè)通知發(fā)出35天內發(fā)出終止合同通知，監理合同即行終止

　　13、工程項目不允許采取的招標方式是( )

　　A、公開(kāi)招標
　　B、邀請招標
　　C、議標
　　D、競爭性招標

　　14、施工合同訂立后，發(fā)包人有確切證據證明承包人經(jīng)營(yíng)狀況嚴重惡化，而拒絕支付預付款，這是發(fā)包人行使( )。

　　A、同時(shí)履行抗辯權
　　B、異時(shí)履行抗辯權
　　C、后履行抗辯權
　　D、不安抗辯權

　　15、關(guān)于工程量計量，正確的處理方法是( )。

　　A、工程師接到承包人的報告后，應按工程量清單的量作為計量的工程量
　　B、工程師接到承包人的報告后，應通知承包人共同計量
　　C、若工程師未通知承包人參加的單方計量的結果也有效
　　D、承包人實(shí)際完成的(包括漲線(xiàn)部分)所有工程量均應在計量的范圍內

　　16、監理工程師進(jìn)行設計階段項目管理的依據是( )。

　　A、委托監理合同
　　B、可行性研究報告
　　C、工程設計合同
　　D、設計招標文件

　　17、設計合同示范文本規定，發(fā)包人逾期支付設計費( )以上時(shí)，設計人可暫停下階段工作，并通知發(fā)包人。

　　A、15天
　　B、30天
　　C、60天
　　D、120天

　　18、訂立合同過(guò)程中，( )是要約。

　　A、招標公告
　　B、投標書(shū)
　　C、寄送的價(jià)目表
　　D、招股說(shuō)明書(shū)

　　19、招標人在中標通知書(shū)中寫(xiě)明的中標合同價(jià)應是( )。

　　A、初步設計編制的概算價(jià)
　　B、施工圖設計編制的預算價(jià)
　　C、投標書(shū)中標明的報價(jià)
　　D、評標委員會(huì )算出的評標價(jià)

　　20、工程師對索賠處理的決定（ ）。

　　A、是終局性的，具有強制約束力
　　B、不是終局性的，不具有強制約束力
　　C、是終局性的，不具有強制約束力
　　D、不是終局性的，具有強制約束力

　　21、設計合同履行過(guò)程中，( )屬于設計人的責任。

　　A、確定設計參數取值
　　B、組織對設計成果鑒定
　　C、辦理文件的審批手續
　　D、為現場(chǎng)的設計人員提供工作條件

　　22、按照《建設工程委托監理合同》規定，執行監理業(yè)務(wù)過(guò)程中( )不違反監理人員應遵守的職業(yè)道德。

　　A、向其他人泄露委托人申明的秘密
　　B、從承包方獲取提前工期獎金
　　C、幫助承包人完善施工組織設計
　　D、鼓動(dòng)承包人就發(fā)包人的違約行為索賠

　　23、工程建設施工由于設計方面的原因造成質(zhì)量缺陷，由施工單位負責維修，其費用( )。

　　A、由施工單位直接向設計單位索賠
　　B、由設計單位全額承擔
　　C、由建設單位全額承擔
　　D、通過(guò)建設單位向設計單位索賠，不足部分由建設單位負責

　　24、承包商對工程師變更工程的估價(jià)不滿(mǎn)意，將此爭議提交爭端裁決委員會(huì )。爭端裁決委員會(huì )作出處理決定后，承包商對結果仍不滿(mǎn)意。按照施工合同條件的規定，承包商( )。

　　A、必須接受裁決委員會(huì )的決定
　　B、可以將爭議提交業(yè)主做決定
　　C、可以提交仲裁機構做決定
　　D、可以再次提交工程師做決定

　　25、在FIDIC合同條件中，( )屬于承包商應承擔的風(fēng)險。

　　A、施工遇到圖紙上未標明的地下構筑物
　　B、社會(huì )動(dòng)亂導致施工暫停
　　C、專(zhuān)用條款內約定為固定匯率，合同履行過(guò)程中匯率的變化
　　D、施工過(guò)程中當地稅費的增長(cháng)

　　26、工程師指示對已隱蔽的工程進(jìn)行重新檢驗，雖然該工程某部位隱蔽前得到工程師認可，但重新檢驗證明質(zhì)量未達到合同標準。則發(fā)生的費用和延誤的工期應( )。

　　A、全部由業(yè)主承擔
　　B、全部由承包人承擔
　　C、給承包人工期順延
　　D、給承包人費用補償

　　27、工程建設中甲施工企業(yè)的乙項目經(jīng)理在行使職權時(shí)產(chǎn)生的法律后果應當由( )承擔。

　　A、乙項目經(jīng)理
　　B、甲施工企業(yè)
　　C、建設單位
　　D、具體施工人員

　　28、設備安裝完畢進(jìn)行試車(chē)檢驗的結果表明，由于工程設計原因未能滿(mǎn)足驗收要求。承包人依據工程師的指示按照修改后的設計將設備拆除、修正施工并重新安裝。按照合同責任應( )。

　　A、追加合同價(jià)款但工期不予順延
　　B、由承包人承擔費用和工期的損失
　　C、追加合同價(jià)款并相應順延合同工期
　　D、工期相應順延但不補償承包人的費用

　　29、施工的竣工驗收應當由( )負責組織。

　　A、發(fā)包人
　　B、工程師
　　C、承包人
　　D、監理單位

　　30、爭端裁決委員會(huì )的酬金由（）負擔。

　　A、承包商
　　B、業(yè)主與承包商
　　C、業(yè)主
　　D、指定分包商

　　31、下列又稱(chēng)為不安抗辯權的是（ ）。

　　A、同時(shí)履行抗辯權
　　B、先履行抗辯權
　　C、后履行抗辯權
　　D、不履行抗辯權

　　32、設計開(kāi)工的標志是（ ）。

　　A、合同簽字蓋章
　　B、合同規定開(kāi)工期限
　　C、簽字后第三天
　　D、收到定金

　　33、施工期間發(fā)生設計變更，變更部分超出了原設計人資質(zhì)范圍，發(fā)包人征得原設計人同意后，可以委托其他設計人完成設計變更。設計變更文件應由( )負責。

　　A、發(fā)包人
　　B、其他設計人
　　C、原設計人
　　D、監理工程師

　　34、發(fā)包人負責采購的一批鋼窗，運到工地與承包人共同清點(diǎn)驗收后存入承包人倉庫。鋼窗安裝完畢，工程師檢查發(fā)現由于鋼窗質(zhì)量原因出現較大變形，要求承包人拆除，則此質(zhì)量事故( )。

　　A、所需費用和延誤工期由承包人負責
　　B、所需費用和延誤工期由發(fā)包人負責
　　C、所需費用給予補償，延誤工期由承包人負責
　　D、延誤工期應予順延，費用由承包人承擔

　　35、招標人沒(méi)有明確地將定標的權利授予評標委員會(huì )時(shí)，應由( )決定中標人。

　　A、招標人
　　B、評標委員會(huì )
　　C、招標代理機構
　　D、建設行政主管部門(mén)

　　36、專(zhuān)用條件是對通用條件的（ ）。

　　A、補充
　　B、修改
　　C、補充和修改
　　D、解釋說(shuō)明

　　37、《建設工程委托監理合同》規定，委托人的責任不包括( )。

　　A、委托人選定的質(zhì)量檢測機構試驗數據錯誤
　　B、因非監理人原因的事由使監理人受到損失
　　C、委托人向監理人提出賠償要求不能成立
　　D、監理人的過(guò)失導致合同終止

　　38、合同法律關(guān)系是指合同法律規范調整的、在民事流轉過(guò)程中形成的（ ）關(guān)系。

　　A、債權與債務(wù)
　　B、代理與被代理
　　C、法人與自然人
　　D、權利與義務(wù)

　　39、監理合同在履行過(guò)程中，由于非監理方的原因導致雙方在"212程建設監理合同”中寫(xiě)明的日期未能完成預定的全部監理業(yè)務(wù)，則監理責任期應理解為( )。

　　A、合同內寫(xiě)明的監理業(yè)務(wù)開(kāi)始實(shí)行到完成時(shí)間
　　B、從合同簽字之日起至合同內寫(xiě)明的完成之日止
　　C、從合同簽字之日起至實(shí)際完成全部預定監理業(yè)務(wù)之日止
　　D、從實(shí)際開(kāi)始監理業(yè)務(wù)之日起至實(shí)際完成全部預定監理業(yè)務(wù)之日止

　　40、當合同履行過(guò)程中發(fā)現，對給付貨幣地點(diǎn)，合同中沒(méi)有明確約定，事后雙方又未能達成補充協(xié)議，依據《合同法》，應在( )履行。

　　A、支付貨幣一方所在地
　　B、接受貨幣一方所在地
　　C、貨幣存放地
　　D、貨幣使用地

　　41、當事人以土地使用權抵押的，抵押合同自( )之日起生效。

　　A、簽訂
　　B、登記
　　C、履行
　　D、主合同生效

　　42、合同擔保方式中，既可以用當事人自己的財產(chǎn)又可以用第三人的財產(chǎn)作擔保的方式是( )。

　　A、保證
　　B、定金
　　C、留置
　　D、質(zhì)押

　　43、發(fā)包人不按時(shí)支付預付款，承包人在規定時(shí)間（ ）天后向發(fā)包人發(fā)出預付通知。

　　A、5
　　B、7
　　C、14
　　D、28

　　44、某施工合同經(jīng)法院確認無(wú)效后，應認為該合同從( )日起無(wú)效。

　　A、訂立施工合同
　　B、開(kāi)始施工
　　C、確認無(wú)效
　　D、下達停工令

　　45、承包商施工中遇到圖紙未標明的地下障礙物導致施工成本增加，為此提出13萬(wàn)元的索賠要求。工程師與承包商協(xié)商并進(jìn)行施工效率對比后，確認承包商成本的增加額應為10萬(wàn)元。前期施工中曾遇到過(guò)好于合同中說(shuō)明的條件，承包商在那個(gè)部位的施工成本比工程量清單中的該項報價(jià)節約了2萬(wàn)元。工程師就此項索賠應批準的補償額應為( )萬(wàn)元。

　　A、8
　　B、10
　　C、11
　　D、13

　　46、根據《合同法》的規定，既具有對合同未違約方給予補償，又具有對違約方實(shí)行制裁雙重性質(zhì)的是( )。

　　A、罰金
　　B、賠償金
　　C、利息
　　D、違約金

　　47、某小型工程的承發(fā)包雙方?jīng)]有訂立書(shū)面施工合同。在施工任務(wù)完成后，由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時(shí)應當認定( )。

　　A、合同事實(shí)成立
　　B、合同不成立
　　C、口頭協(xié)議無(wú)效
　　D、口頭協(xié)議有效

　　48、某工程監理服務(wù)公開(kāi)招標，招標投標過(guò)程中形成下列文件中的( )屬于要約。

　　A、招標公告
　　B、招標文件
　　C、投標文件
　　D、補遺通知

　　49、施工過(guò)程中，由于甲承包商的分包商施工延誤，導致乙承包商不能按進(jìn)度計劃施工，造成費用增加和工期延誤，乙承包商應向( )提出索賠意向通知。

　　A、發(fā)包人
　　B、工程師
　　C、甲承包商
　　D、甲承包商的分包商

　　50、在投標文件的報價(jià)單中，如果出現總價(jià)金額和分項單價(jià)與工程量乘積之和的金額不一致時(shí)，應當( )。

　　A、以總價(jià)金額為準，由評標委員會(huì )直接修正即可
　　B、以總價(jià)金額為準，由評標委員會(huì )修正后請該標書(shū)的投標授權人予以簽字確認
　　C、以分項單價(jià)與工程量乘積之和為準，由評標委員會(huì )直接修正即可
　　D、以分項單價(jià)與工程量乘積之和為準，　由評標委員會(huì )修正后請該標書(shū)的投標授權人予以簽字確認 

　　多項選擇題

　　1、監理單位的義務(wù)包括( )。

　　A、選擇承擔工程項目建設的實(shí)施單位
　　B、與承包商簽訂施工合同
　　C、公正地維護有關(guān)各方的合法權益
　　D、不得泄露與本工程有關(guān)的保密資料
　　E、不得參與可能與業(yè)主利益相沖突的承包商組織的活動(dòng)

　　2、合同無(wú)效的法律后果有（ ）。

　　A、返還財產(chǎn)
　　B、賠償損失
　　C、追繳財產(chǎn)收歸國有
　　D、折價(jià)處理
　　E、追究刑事責任

　　3、屬于招標文件主要內容的是( )

　　A、設計文件
　　B、工程量清單
　　C、施工方案
　　D、投標書(shū)的編制要求
　　E、選用的主要施工機械

　　4、按索賠的合同依據進(jìn)行分類(lèi)，索賠可以分為( )。

　　A、工程加速索賠
　　B、工程變更索賠
　　C、合同中明示的索賠
　　D、合同中默示的索賠
　　E、合同外的索賠

　　5、勘察合同示范文本(一)適用于為設計提供勘察工作的委托任務(wù)，包括（ ）。

　　A、巖土工程勘察
　　B、水文地質(zhì)勘察
　　C、變更及工程費的調整
　　D、材料設備的供應
　　E、工程測量

　　6、材料采購合同履行過(guò)程中，交貨數量與實(shí)際收到數量不符，其原因可能是( )。

　　A、供貨方的責任
　　B、運輸部門(mén)責任
　　C、運輸過(guò)程的合理?yè)p耗
　　D、數量驗收方法
　　E、使用保管不善

　　7、要約邀請的主要形式有( )

　　A、商品價(jià)目表
　　B、招標公告
　　C、投標書(shū)
　　D、廣告

　　8、《施工合同(示范文本)》規定，( )屬于發(fā)包人的工作。

　　A、使施工現場(chǎng)具備施工條件
　　B、提供施工現場(chǎng)的工程地質(zhì)資料
　　C、提供施工進(jìn)度計劃
　　D、提供工程師辦公用房
　　E、開(kāi)通施工現場(chǎng)與城鄉公共道路的通道

　　9、《合同法》規定的合同履行原則包括< )。

　　A、全面履行原則
　　B、實(shí)際履行原則
　　C、適當履行原則
　　D、需要履行原則
　　E、誠實(shí)信用原則

　　10、建設工程物資采購合同的當事人可以是( )。

　　A、發(fā)包人
　　B、承包人
　　C、供貨人
　　D、供應商
　　E、經(jīng)紀人

　　11、有關(guān)變更的說(shuō)法，正確的是（ ）。

　　A、工程變更分為設計變更和其他變更兩類(lèi)
　　B、工程中常發(fā)生的變更是設計變更
　　C、其他變更僅指工程質(zhì)量標準變更
　　D、承包人不可要求設計變更
　　E、只有發(fā)包人才能提出設計變更

　　12、合同法律關(guān)系包括（ ）。

　　A、合同法律關(guān)系主體
　　B、合同法律關(guān)系客體
　　C、合同法律關(guān)系權利
　　D、合同法律關(guān)系內容
　　E、合同法律關(guān)系義務(wù)

　　13、《建設工程施工合同文本》由( )組成。

　　A、協(xié)議書(shū)
　　B、中標通知書(shū)
　　C、通用條款
　　D、工程量清單專(zhuān)用條款

　　14、工程師對索賠報告中要求順延工期的，審查時(shí)應注意( )。

　　A、分清工期拖延的責任
　　B、延誤工作是否位于關(guān)鍵線(xiàn)路上
　　C、工程師無(wú)權壓縮合同工期
　　D、工期索賠計算的合理性和正確性
　　E、共同延誤時(shí)各方的責任

　　15、按照施工合同示范文本規定，當發(fā)包人供應材料設備時(shí)，( )。

　　A、發(fā)包人應在材料到貨前24小時(shí)書(shū)面通知承包人，由雙方共同清點(diǎn)
　　B、清點(diǎn)后承包人承擔材料質(zhì)量和保管責任
　　C、材料保管費應由發(fā)包人承擔
　　D、材料使用前由承包人承擔檢驗試驗工作及費用
　　E、材料檢驗通過(guò)后不解除發(fā)包人供應材料存在的質(zhì)量缺陷責任

　　16、下列關(guān)于監理招標的特點(diǎn)，說(shuō)法正確的是（ ）。

　　A、招標宗旨是對監理單位能力的選擇
　　B、報價(jià)占主要地位
　　C、報價(jià)占次要地位
　　D、邀請的投標人較多
　　E、邀請的投標人較少

　　17、下列關(guān)于供貨方不能按期交貨的說(shuō)法中，正確的是（ ）。

　　A、供貨方逾期交貨，應補償采購方的額外損失
　　B、供貨方提前交貨，采購方可拒絕提前提貨
　　C、采購方可因供貨方逾期交貨而解除合同
　　D、采購方因供貨方提前交貨而應提前付款
　　E、逾期交貨承擔違約責任

　　18、對委托人和監理人有約束力的合同，除雙方簽署的合同外，還包括（ ）文件。

　　A、監理委托函或中標函
　　B、建設工程委托監理合同標準條件
　　C、建設工程委托監理合同專(zhuān)用條件
　　D、在實(shí)施過(guò)程中雙方共同簽署的補充和修正文件
　　E、雙方來(lái)往的信件和書(shū)面文件

　　19、“債務(wù)人向第三人履行債務(wù)”的特點(diǎn)是（ ）。

　　A、不改變當事人之間的權利義務(wù)關(guān)系
　　B、債務(wù)人不得拒絕第三人的請求履行
　　C、改變當事人之間的權利義務(wù)關(guān)系
　　D、第三人無(wú)追究對方違約責任的權利
　　E、第三人不可以向債務(wù)人請求履行

　　20、在下列財產(chǎn)中，( )不能質(zhì)押。

　　A、工程
　　B、匯票
　　C、郵票
　　D、地產(chǎn)專(zhuān)利權中的財產(chǎn)權

　　判斷題答案

1：B| 2：A| 3：A| 4：B| 5：A| 6：A| 7：B| 8：A| 9：B| 10：B|

　　單項選擇題答案

1：B| 2：B| 3：A| 4：D| 5：C| 6：C| 7：C| 8：C| 9：C| 10：C| 11：C| 12：D| 13：C| 14：D| 15：B| 16：A| 17：B| 18：B| 19：C| 20：B| 21：A| 22：C| 23：D| 24：C| 25：D| 26：B| 27：B| 28：C| 29：A| 30：B| 31：B| 32：D| 33：B| 34：B| 35：A| 36：C| 37：D| 38：D| 39：C| 40：B| 41：B| 42：D| 43：A| 44：A| 45：A| 46：D| 47：A| 48：C| 49：B| 50：D|

　　多項選擇題答案

1：C、D、E、 | 2： A、B、C、 | 3： A、B、D、 | 4：C、D、 | 5： A、B、E、 | 6： A、B、C、 | 7： A、B、D、 | 8： A、B、E、 | 9： A、E、 | 10： A、B、C、D、 | 11： A、B、 | 12： A、B、D、 | 13： A、C、 | 14： A、B、C、D、 | 15： A、C、E、 | 16： A、C、E、 | 17： A、B、C、E、 | 18： A、B、C、D、 | 19： A、B、D、 | 20： A、D、 |

建設工程教育網(wǎng)論壇